Договор права собственности на песок

Поставщик передает, а Покупатель принимает в собственность и оплачивает товар в количестве, номенклатуре и по ценам, указанным в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора. На каждую партию товара оформляется отдельная спецификация. Цена товара включает его стоимость, определяемую в спецификациях. Оплата производится посредством банковского перевода платежным поручением на счет Поставщика или иной счет, указанный Поставщиком.

Если Вам необходима помощь справочно-правового характера (у Вас сложный случай, и Вы не знаете как оформить документы, в МФЦ необоснованно требуют дополнительные бумаги и справки или вовсе отказывают), то мы предлагаем бесплатную юридическую консультацию:

  • Для жителей Москвы и МО - +7 (499) 653-60-72 Доб. 448
  • Санкт-Петербург и Лен. область - +7 (812) 426-14-07 Доб. 773

Право собственности на имущество в договоре подряда и риск его случайной гибели повреждения. Договор подряда, известный в римском праве также как найм работы locatio-conductio operis , — юридическая форма опосредствования экономических отношений по производству работ и самостоятельный договорный тип см. К подряду как договорному типу примыкают два других договорных типа — договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ и возмездного оказания услуг см. Отсюда результатом подрядной деятельности может быть вновь созданная вещь построенный дом, сшитый костюм , новое или восстановленное потребительское качество существующей вещи отремонтированный дом, отутюженный костюм , а также иной объективированный результат, который может быть сдан подрядчиком заказчику например, разработанная техническая документация, перенесенное с одного места на другое имущество, сделанная прическа и т. Если иное не предусмотрено договором, подрядные работы выполняются иждивением подрядчика — т. Отмеченные обстоятельства, прямо указанные в законе, побудили меня обратиться к осмыслению вопросов права собственности на имущество, используемое и создаваемое в процессе подрядной деятельности, [4] а также тесно связанных с ними вопросов распределения между сторонами договора рисков случайной гибели повреждения этого имущества см.

Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.

.

ТИПОВОЙ ДОГОВОР ПОСТАВКИ ТОВАРА

Поставщик передает, а Покупатель принимает в собственность и оплачивает товар в количестве, номенклатуре и по ценам, указанным в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора. На каждую партию товара оформляется отдельная спецификация. Цена товара включает его стоимость, определяемую в спецификациях. Оплата производится посредством банковского перевода платежным поручением на счет Поставщика или иной счет, указанный Поставщиком. Выставить счет на оплату не позднее 3-х дней с даты получения заявки от покупателя на очередную партию товара.

В срок не позднее 3-х дней с момента оплаты осуществить отгрузку товара Покупателю в количестве, номенклатуре, указанным в заявке и по качеству, соответствующему ГОСТ, ТУ.

Отгрузка Покупателю производится в месте и способом, указанным им в заявке. Не позднее 17 числа очередного месяца оформить счет-фактуру и товарную транспортную накладную по поставкам, осуществлявшимся в течение предыдущего месяца.

Не менее чем за 3 дня до даты поставки уведомить Покупателя о возможном изменении цены на заявленную партию товара. Посредством факсимильной, электронной Интернет связи прислать заявку Поставщику с указанием количества и номенклатуры, необходимых для поставки товара. Заявка должна быть выслана не менее чем за 3 дня до даты предполагаемой поставки. Принять купленный товар в месте, указанном в заявке на поставку.

Осуществить проверку при приемке товара по количеству и качеству, подписать соответствующие документы акт приемки-передачи, товарные накладные. Оплачивать стоимость купленного товара по выставленному Поставщиком счету не позднее 3 дней со дня его получения.

Поставка товара производится транспортом Поставщика на склад Покупателя или иное место указанное им, либо предварительно согласованное между сторонами. Обязательства Поставщика по срокам поставки, номенклатуре, количеству и качеству товара считаются выполненными с момента подписания акта сдачи-приемки или товарной накладной представителями Поставщика и Покупателя.

Покупатель обязан принять товар по количеству, качеству и номенклатуре непосредственно при его получении от Поставщика. Это делается в том числе и путем обмера непосредственно в кузове автотранспортного средства, полученный объем умножается на коэффициент утряски при перевозке, в соответствии с ГОСТ РФ , , Претензии по количеству, номенклатуре и качеству должны быть оформлены Покупателем на месте и в момент приемки товара посредством составления акта сверки.

Акт сверки может оформляться и в иных случаях по согласованию представителей сторон. В случае обнаружения недостачи, акт сверки будет являться основанием для выставления Покупателем претензии. После этого Поставщик в течение 3-х дней должен рассмотреть претензию и поставить недополученный товар в следующую поставку, либо вернуть денежные средства за оплаченный, но неполученный товар, согласно письму Покупателя. Уплата неустойки не освобождает сторону настоящего договора от исполнения взятого на себя обязательства.

При необоснованном отказе от приемки товара Покупатель возмещает убытки в виде прямого ущерба и неполученной прибыли. В случае если Покупатель не принимает доставленный ему товар в течение 1 часа с момента доставки, то уплачивает Поставщику штраф в размере руб. Право собственности на поставленный товар переходит к Покупателю с момента приемки товара Покупателем.

В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или косвенно, например: наводнением, пожаром, эпидемией, военным конфликтом, военным переворотом, террористическим актом, гражданскими волнениями, забастовками, предписаниями, приказами или иным административным вмешательством со стороны государственных органов или каких-либо других постановлений, административных или правительственных ограничений, оказывающих влияние на выполнение обязательств сторонами по настоящему договору, или иных обстоятельств вне разумного контроля сторон, сроки выполнения этих обязательств соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора.

Сторона договора, подвергшаяся вышеуказанным обстоятельствам, должна немедленно известить письменно другую сторону о начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по настоящему договору. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана представить для их подтверждения документ компетентного государственного органа. Все споры по настоящему договору решаются сторонами путем переговоров и в претензионном порядке.

При не достижении согласия спор переходит на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы в соответствии с действующим законодательством РФ. По соглашению сторон. По решению компетентных органов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в случае подписания соответствующего документа представителями обеих сторон.

Москва, ул. Селезневская, д. E-mail: anna. Студия WebAvtor. Нужен профнастил? Спеши купить профнастил в Харькове на vipdah. Фото посмотреть на девушек на сайте.

.

.

.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Переход права собственности по договору дарения

.

.

.

.

.

.

.

.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Получение права собственности на квартиру в новостройке
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Комментариев: 0
  1. Пока нет комментариев...

Добавить комментарий

Отправляя комментарий, вы даете согласие на сбор и обработку персональных данных